┏━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃    ┃工程竣工结算  ┃    审查时间          ┃
┃    ┃  报告金额    ┃                      ┃
┣━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃              ┃  从接到竣工结算报告  ┃
┃  1 ┃  500万元以下 ┃  和完整的竣工结算资  ┃
┃    ┃              ┃  料之日起20天        ┃
┣━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃  500万元     ┃从接到竣工结算报告    ┃
┃  2 ┃              ┃和完整的竣工结算资    ┃
┃    ┃～2000万元    ┃                      ┃
┃    ┃              ┃料之日起30天          ┃
┣━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃ 2000万元     ┃从接到竣工结算报告    ┃
┃3   ┃              ┃和完整的竣工结算资    ┃
┃    ┃～5000万元    ┃                      ┃
┃    ┃              ┃料之日起45天          ┃
┣━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃ 5000万元     ┃从接到竣工结算报告    ┃
┃4   ┃              ┃和完整的竣工结算资    ┃
┃    ┃    以上      ┃                      ┃
┃    ┃              ┃料之日起60天          ┃
┗━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛
建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。
    (四)工程竣工价款结算
    发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限(合同约定有期限的，从其约定)进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留5％左右的质量保证(保修)金，待工程交付使用一年质保期到期后清算(合同另有约定的，从其约定)，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。
    (五)索赔价款结算
    发承包人未能按合同约定履行自己各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。
    (六)合同以外零星项目工程价款结算
    发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
第十五条  发包人和承包人要加强施工现场的造价控制，及时对工程合同外的事项如实纪录并履行书面手续。凡由发、承包双方授权的现场代表签字的现场签证以及发、承包双方协商确定的索赔等费用，应在工程竣工结算中如实办理，不得因发、承包双方现场代表的中途变更改变其有效性。
    第十六条  发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。
    承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
    根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    第十七条  工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定奖惩办法执行。
第四章  工程价款结算争议处理
    第十八条  工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托，编审工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项认真办理，出具的竣工结算报告经发、承包双方签宇后生效。当事人一方对报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
    第十九条  发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，其余部分竣工结算依照约定办理。
    第二十条  当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：
    (一)双方协商确定；
    (二)按合同条款约定的办法提请调解；
    (三)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
  第五章  工程价款结算管理
    第二十一条  工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。
    第二十二条  发包人与中标的承包人不按照招标文件和中标的承包人的投标文件订立合同的，或者发包人、中标的承包人背离合同实质性内容另行订立协议，造成工程价款结算纠纷的，另行订立的协议无效，由建设行政主管部门责令改正，并按《中华人民共和国招标投标法》第五十九条进行处罚。
    第二十三条  接受委托承接有关工程结算咨询业务的工程造价咨询机构应具有工程造价咨询单位资质，其出具的办理拨付工程价款和工程结算的文件，应当由造价工程师签字，并应加盖执业专用章和单位公章。
    第六章  附则
    第二十四条  建设工程施工专业分包或劳务分包，总(承)包人与分包人必须依法订立专业分包或劳务分包合同，按照本办法的规定在合同中约定工程价款及其结算办法。
    第二十五条  政府投资项目除执行本办法有关规定外，地方政府或地方政府财政部门对政府投资项目合同价款约定与调整、工程价款结算、工程价款结算争议处理等事项，如另有特殊规定的，从其规定。
    第二十六条  凡实行监理的工程项目，工程价款结算过程中涉及监理工程师签证事项，应按工程监理合同约定执行。
    第二十七条  有关主管部门、地方政府财政部门和地方政府建设行政主管部门可参照本办法，结合本部门、本地区实际情况，另行制订具体办法，并报财政部、建设部备案。
    第二十八条  合同示范文本内容如与本办法不一致，以本办法为准。
    第二十九条  本办法自公布之日起施行。
                                                                                          财政部  建设部
                                                                                          二00四年十月二十日

上一页  [1] [2]